Исковое заявление о взыскании задолженности по договору подряда

Компании используют договор подряда в своей деятельности. Проблемы начинаются, когда работы приняты, а платить заказчик не хочет. Цель подрядчика – добиться оплаты.

Исковое заявление о взыскании задолженности по договору подряда

Схема действий по взысканию долга

  1. Направить заказчику претензию с требованием об оплате.
  2. Собрать доказательства, что подрядчик выполнил условия договора.

В качестве доказательств подходят: акты сверки, акты приемки.

Акт, подписанный одной стороной, имеет значение в суде. Заказчику придется доказывать уважительность обстоятельств, по которым он отказался принимать работы.

Акт сверки расчетов, переписка с заказчиком, если указана официальная почта в договоре, доказательства направления претензий.

  1. Подать исковое заявление о взыскании по договору подряда в суд.

Обратите внимание на условия договора. Указывается судебный орган, который стороны выбрали для рассмотрения споров. Иск о взыскании задолженности по договору подряда нужно подать в суд, который указан в соглашении.  Также происходит взыскание задолженности по договору поставки.

Ситуация, когда объект сдан, а оплаты нет — неприятная для подрядчика. Подрядчик обезопасит себя, если обратит внимание на подписание актов о выполнении работ по форме КС-2.

Акт содержит сведения о работах: наименование, количество, расценки. Документ подтверждает, что подрядчик свои обязанности выполнил. Дает основание требовать оплаты.

Не все заказчики соблюдают требование статьи 720 Гражданского кодекса и принимают заказ. Если заказчик отказался расписаться в приемке работы, для исполнителя начинается время активных действий:

  • Направить заказчику акт, подписанный одной стороной.
  • Направить документы, предусмотренные договором.
  • Указать в иске, что вторая сторона без оснований отказалась принимать работу.
  • Конкретизировать перечень работ.
  • Включить в исковое заявление по договору подряда просьбу провести экспертизу договора.

Эксперты определят, какие работы выполнены и оценят их качество. Не будем скрывать, что заключение экспертов имеет решающее значение в суде. Если результаты экспертизы не устраивают, оспаривайте заключение.

  Основные моменты законодательства о рекламе

Шесть проблем с взысканием задолженности по договору подряда

  1. Стороны не согласовали в контракте сроки.

Статья 708 Гражданского кодекса определила, что срок относится к существенным условиям. Подрядчик не имеет право требовать неустойку, если стороны не согласовали сроки. Договор считается незаключенным.

  1. Подрядчик некачественно выполнил заказ.

Качественные работы клиент оплачивает. За некачественные услуги не платит. Статья 4 Закона «О защите прав потребителей» установила, что качество услуг должно соответствовать требованиям договора.

Потребитель выбирает одно из трех:

  • уменьшить цену;
  • устранить недостатки;
  • повторно выполнить заказ.
  1. Клиент обнаружил в услугах скрытые недостатки.

Исполнитель имеет мало шансов на взыскание задолженности по договору подряда, если клиент докажет, что работы выполнялись некачественно.

Пример практики

Ростовский областной суд обязал клиента оплатить услуги автосервиса (Апелляционное определение № 33–13368/2016 от 9 августа 2016 года). Суд указал, что потребитель не доказал скрытые недостатки в ремонте автомобиля. Экспертиза не выявила недостатков в ремонте.

Сложность услуг и стоимость материалов влияют на стоимость договора. Если цены на материалы выросли, поднимутся цены на услуги мастера. Но клиенты не соглашаются на повышение расценок.

Исполнитель получит право на взыскание задолженности по договору строительного подряда, если стороны предусмотрели в контракте изменение цен на услуги.

  1. Приемка объекта лицом, не имеющим полномочий.

Суд рассмотрит договор, иные материалы дела и сделает вывод о том, имел ли представитель клиента право поставить подпись или это оспоримая сделка. Имеет значение перечень служебных обязанностей работника и обстановка.

  1. Стороны не подписали соглашение.

Договор – не единственное подтверждение сотрудничества. Акты приемки, справки о ценах на услуги доказывают выполнение заказа. Предоставит работник доказательства получит оплату. Не предоставит, значит, работал бесплатно.

  Соглашение– способ договориться об уплате алиментов

Исковое заявление о взыскании задолженности по договору подряда

Кто прав — заказчик или подрядчик?

Работники и заказчики выдвигают взаимные претензии. Работник хочет оплату за свой труд. А клиент не желает оплачивать некачественно выполненный заказ. Возникают случаи, когда закон разрешает потребителю не платить. Недобросовестному исполнителю приходится платить штрафные санкции.

Приведем пример – решение Центрального районного суда города Сочи от 3 августа 2016 года, дело № 2-4181/16. Индивидуальный предприниматель поплатился за нарушение сроков и некачественные услуги.

Клиент доказал, что исполнитель вовремя не приступил к работам и нарушил строительные нормы. Подрядчику придется вернуть аванс, выплатить штраф и возместить клиенту расходы на оплату пошлины.

Как взыскать задолженность?

Выиграть спор – не значит решить проблему. Заказчики отказываются платить, несмотря на решение суда и исполнительный лист.

3 совета, как взыскать оплату:

  1. Действовать. Сотрудничать с судебными приставами. Сообщить информацию о должнике.
  2. Проверять, как работают приставы.
  3. Подать заявление о банкротстве должника. Бегство от оплаты услуг дорого обойдется заказчику, если исполнитель передаст заявление о банкротстве. Должник рискует прекратить работу в случае банкротства индивидуального предпринимателя.

Заключение

Составление договора подряда не представляет сложностей, если грамотно сформулировать условия. Не забыть указать сроки, стоимость и качество работы.

Проблемы начинаются, если стороны отступают от договорных условий: нежелание заказчика платить, нарушение условий о качестве услуг.

Бесплатная юридическая консультация онлайн поможет решить проблему исполнителям и клиентам. Профессиональные юристы грамотно сформулируют условия договора подряда, оформят дополнительные соглашения и протоколы разногласий.

Юристы составят претензию, обоснуют требования, соберут доказательства. Аргументируют позицию в исковом заявлении. Обжалуют заключение экспертизы, если оно не устроит клиента. Защитят интересы клиента в суде.

Взыскание задолженности по договору подряда | юристы | БОЛЬШОЕ ДЕЛО

Беда в том, что многие подрядчики даже после суда остаются ни с чем, или разбирательства сильно затягиваются. И часто так происходит потому, что неправильно составлен иск или собрано недостаточно доказательств.

Мы рассмотрим 4 основных ситуации, в которых может оказаться подрядчик, если столкнется с недобросовестным заказчиком.

Ситуация первая: все документы подписаны, работы согласованы, заказчик принял работы. Но оплаты нет

Тут все просто. В суде проблем быть не должно, ведь правда однозначно на вашей стороне. Но не спешите в суд. Еще до подачи иска вам нужно попытаться взыскать задолженность своими силами, то есть в досудебном порядке.

В первую очередь еще раз внимательно изучите договор. Если в нем прописан порядок досудебного урегулирования спора, то вы обязаны следовать ему.

Этот порядок включает в себя досудебную претензию. Но даже если в договоре она не фигурирует — отправить ее заказчику все равно необходимо. Это исключит риск того, что исковое заявление оставят без движения из-за несоблюдения досудебного порядка.

В досудебной претензии обязательно должны быть:

  • основные сведения по договору (дата заключения, предмет договора);
  • сумма задолженности;
  • требование оплаты.

К претензии нужно приложить копию договора, сметную и техническую документацию, копии актов приемки работ.

Все эти бумаги нужно отправить заказчику заказным письмом с описью вложения, в которой перечислены все документы.

Исковое заявление о взыскании задолженности по договору подряда

Дальше вариантов развития событий три:

  • заказчик в ответ на претензию отправляет вам мотивированное возражение. То есть объясняет, почему он отказывается оплачивать ваши работы. Арбитражно-процессуальный кодекс на это дает ему максимум 30 дней. Но опять же — смотрим в договор подряда. Там может быть обозначен другой срок, в него в этом случае и должен уложиться заказчик;
  • заказчик перевел на ваш счет деньги по договору;
  • заказчик проигнорировал вашу претензию. От него не поступило ни возражений (в необходимый срок), ни денег.

Первый вариант маловероятен (ведь заказчик сам же и принял работы), со вторым вариантом — все понятно: можно открывать шампанское. А третий вариант — это вам «зеленый свет», чтобы идти в суд.

Срок рассмотрения искового заявления будет зависеть от суммы взыскания.

Если долг заказчика — меньше 800 тысяч рублей, суд принимает дело к рассмотрению в порядке упрощенного судопроизводства (без вызова сторон). Максимальный срок такого рассмотрения — 2 месяца. Однако если у суда возникнут вопросы, дело будут рассматривать в общем порядке.

Если мы взыскиваем больше 800 тысяч рублей — дело сразу рассматривается в порядке общего судопроизводства (срок рассмотрения до 6 месяцев).

Ситуация вторая: договор в порядке, но КС-2 и КС-3 заказчик не подписывает

Досудебный порядок в этой ситуации усложняется. Ведь заказчик не подписал ни КС-2 (акт приемки выполненных работ), ни КС-3 (справка о стоимости работ). Претензию вы отправить не можете, так как сумма требований не согласована.

Поэтому сначала мы отправляем акты заказчику. Помним, что делать это нужно заказным письмом и с описью. Далее ждем — или подписанные акты, или мотивированные возражения, или… ничего. Если в срок, предусмотренный договором на подписание актов, заказчик этого не сделал — пишем судебную претензию. Как ее отправлять вы уже знаете.

Читайте также:  Закрытие расчетного счета в банке: порядок, уведомление, заявление, причины

А вот в суде такая ситуация будет рассматриваться в общем порядке. Поскольку она изначально спорная (заказчик отказывается подписывать документы), то упрощенное судебное производство здесь не применяется.

У нас хорошая новость. Верховный суд четко обозначил свою позицию по таким ситуациям, и она — в пользу подрядчика.

В деле № А40-63742/2018 заказчик не подписал акт выполненных работ и не представил мотивированных возражений. Но три суда встали на его сторону. Подрядчик пошел в дальше, в Верховный Суд. И, как оказалось, — не зря.

При отсутствии мотивированных возражений заказчика работы считаются принятыми и должны быть оплачены. Так решил Верховный Суд. Причем заказчик ссылался на то, что в акте сверки нет суммы спорной задолженности.

Однако Верховный суд подчеркнул: если задолженность существует, ее отсутствие в акте сверки — не причина для отказа во взыскании.

При отказе заказчика от подписания акта — в нем ставится отметка об этом, и акт подписывает только подрядчик. Этот документ можно признать недействительным, только если заказчик вовремя аргументировал отказ от подписания.

Ситуация третья: проведены дополнительные работы, письменного согласования нет, заказчик отказывается платить

Чтобы знать, подходит ли ваша ситуация к этой, нужно понимать — что такое дополнительные работы. Эти работы не указаны в договоре и в сметной документации. Они изначально не планировались.

Дополнительные работы — это работы, необходимость которых стала очевидна в процессе выполнения основных работ. Без этих работ завершить основные невозможно.

Подрядчик обязан согласовать дополнительные работы с заказчиком. Иначе безусловное право на их оплату он теряет. Согласование не нужно только в экстренной ситуации: когда необходимо действовать в интересах заказчика немедленно (например, если объекту угрожает повреждение или разрушение).

Например, в деле № А81-2592/2013 подрядчик построил новую школу. Но в процессе стройки ему пришлось снести старое здание школы, так как расстояние между этим двумя объектами не соответствовало бы правилам пожарной безопасности. Снос старого здания подрядчик не согласовал с заказчиком.

Необходимости немедленных действий тоже не было (ведь старое здание никак не могло разрушить строящееся). Подрядчик должен был письменно уведомить о необходимости дополнительных работ и приостановить строительство, пока заказчик их не согласует. В итоге подрядчик не смог взыскать оплату за доп.

работы и «попал» на 15 млн. рублей.

Но как быть, если заказчик знал, что дополнительные работы нужны, и что они проводятся, но письменного согласования у подрядчика на руках нет? Ведь заказчик, пользуясь отсутствием доп.соглашения, может просто-напросто не оплачивать несогласованные работы.

Здесь нужно доказать именно его осведомленность. То есть тот факт, что доп.работы проводились с ведома заказчика, и он их согласовывал — пусть и не письменно, а, как говорится,»на бегу». Кроме того, нужно доказать суду, что доп.работы были необходимы, без них завершить основные работы подрядчик бы не смог.

Ситуация четвертая: не все работы согласованы, акты не подписаны, оплаты нет

Есть еще одна категория работ, проведенных «сверх основных». Это — фактический подряд. От дополнительных эти работы отличаются тем, что острой необходимости в них не было.

К примеру, фирма ремонтировала 1-й этаж здания. Это было оговорено в договоре подряда. Заказчик попросил отремонтировать заодно и второй этаж, подрядчик согласился, цену обговорили.

Подрядчик отремонтировал, а когда пришла пора платить, заказчик вытаращил глаза: «какой ещё второй этаж? Мы только на первый договаривались, никакого второго этажа знать не знаю! За первый заплачу, за второй нет».

Исковое заявление о взыскании задолженности по договору подряда

В договоре о втором этаже ни слова, дополнительного соглашения нет, согласования нет, вынужденной необходимости проведения работ не было. Ну разве есть хоть малейший шанс взыскания?

Да, есть. Но здесь мы будем взыскивать не задолженность по договору подряда, а неосновательное обогащение. Ведь второй этаж остался в здании. Подрядчик его никуда не заберет. То есть имеют место неотделимые улучшения, которыми пользуется заказчик. Согласованность работ (даже устную) в случае фактического подряда доказывать не нужно.

И по третьей, и по четвертой ситуациям могут возникнуть проблемы с доказательствами выполнения работ. Ведь если нет дополнительных соглашений, то получается, что работы нигде и не зафиксированы.

Вот лишь несколько вариантов — какие документы помогут вам доказать, что вы действительно работы проводили:

  • накладные по передаче стройматериалов от заказчика — подрядчику;
  • письменные согласования на проведение работ с городскими службами (Горгаз, Горводоканал). Если дело касается коммуникаций — заказчик обязан согласовать работы с соответствующими службами. Как правило, такие работы зафиксированы в актах скрытых работ (то есть, невидимых глазу).
  • экспертное заключение. Если доказать работы не удается, а заказчик по-прежнему «упирается», стоит подумать об экспертизе. Эксперты оценят и объем, и стоимость работ, а главное — подтвердят факт их проведения.

Выводы.

  • При взыскании по договору подряда всегда нужно соблюдать досудебный порядок: направлять заказчику претензию с требованием оплаты.
  • Если заказчик подписал не все документы, перед составлением претензии отправляем ему неподписанные акты.
  • Если не оплачены дополнительные работы (без которых завершить основные невозможно), в суде нужно доказать, что заказчик знал об их проведении.

Оплату по фактическому подряду нужно взыскивать как неосновательное обогащение.

Основание для взыскания — подписанный заказчиком акт приемки выполненных работ.

Автор публикации: Юлия Огуреева

Исковое заявление по договору подряда правила составления иска

Исковое заявление о взыскании задолженности по договору подрядаДоговор подряда — это документ, заключенный между двумя сторонами. Одна из них обязуется качественно предоставить услуги и выполнить их в срок, другая принять работу и оплатить ее. Но, не всегда все проходит гладко и тогда между сторонами договора возникают конфликты. Если решить их мирно не выходит, единственный способ добиться правовой справедливости — подать исковое заявление по договору подряда в суд.

Как составляется исковое заявление по договору подряда?

Структура и содержание искового заявления по договору подряда являются классическими. Исковое заявление по рассматриваемому нами вопросу подается в арбитражный суд, исключительно в письменном виде. Содержание документа базируется на следующих основных элементах:

  1. Заглавная часть иска, в которой указывается точное и полное название суда, личные данные истца и ответчика, цена иска и размер государственной пошлины, уплаченной за подачу заявления.
  2. Информационная часть. В ней Вам необходимо описать основную суть Вашей проблемы, а также указать ключевые факты, которые к ней относятся. Когда и при каких обстоятельствах возник конфликт с ответчиком, были ли попытки решить вопрос в досудебном порядке, и т.д.
  3. Необходимо отметить, какими нормами, статьями законов Вы руководствуетесь в данном вопросе.
  4. Просительная часть. В ней Вы указываете все свои требования в плане решения вопроса. То есть, что должен сделать ответчик, чтобы загладить перед Вами, перед истцом, свою вину. Если требований несколько, рекомендуем оформить их в виде списка.
  5. Приложения. В исковом заявлении перечисляются все документы, которые направляются в суд для рассмотрения Вашего дела. По сути, все это доказательная база в Вашем вопросе, поэтому рекомендуем уделить сборку документов особое внимание. В самом иске приложения просто перечисляются в виде списка.

В составлении искового заявления по договору подряда довольно много нюансов и все их мы перечислить не можем, поскольку в каждом конкретном иске они будут совершенно разными. Поэтому рекомендуем не тратить время, а обратиться с просьбой о составлении иска к профессионалам — юристам компании Право Групп!

Образец искового заявления по договору подряда

Исковое заявление о взыскании задолженности по договору подряда

А если Вы предпочитаете поручить эту задачу нашим профессионалам, звоните нам прямо сейчас и записывайтесь на бесплатную юридическую консультацию в Право Групп!

Название услугиСтоимость
Консультация Бесплатно
Составление искового заявления от 3000 руб.

Заказать составление искового заявления по договору подряда

Как составить иск о взыскании по подряду: образец, помощь адвоката

   Исковое заявление о взыскании по договору подряда поможет решить проблему.

   Наш адвокат в гражданском процессе поможет не только в составлении процессуального документа, подаче иска в арбитраж, он готов провести переговоры с контрагентом, представлять Ваши интересы в суде и службе судебных приставов по вопросу взыскание задолженности по договору подряда.

Исковое заявление о взыскании задолженности по договору подряда

Как составить иск о взыскании задолженности по договору подряда?

   При составлении искового заявления:

  1. Определить стороны по делу, указав в шапке название контрагента, юридический адрес
  2. Укажите на основании какого договора возник долг. Если документ между сторонами не составлялся, то опишите на основании чего сформировались отношения, на каких условиях стороны договорились работать.
  3. Определить размер долга. Расчет к иску является обязательным, кроме того рекумендуется сразу расчитать неустойки, если таковые имеют место быть
  4. Требования иска могут содержать не только суммы по договору, но и оплаченную государственную пошлину, траты на услуги представителя в процессе
  5. Дата и подпись завершают Ваше заявление

   Если претензионный порядок урегулирования гражданских споров зашел в тупик и заказчик игнорирует законные требования исполнителя, то у него есть все основания для обращения в суд. Процесс начинается с той минуты, когда исковое заявление взыскание долга по договору подряда подается в судебную инстанцию.

Кроме иска суду необходимы такие документы как:

  • договор между сторонами договора подряда;
  • акт о приеме работ, если имеет место быть;
  • платежные документы и акты сверок;
  • деловая переписка, имеющая отношение к делу;
  • претензия, доказательства ее отправки и ответы второй стороны;
  • государственная пошлина;
  • выписки из ЕГРЮЛ в подтверждение полномочий директора предприятия-истца, а также сведения относительно Ответчика;
  • документы подтверждающие факт отправки иска Ответчику и сторонам по делу;
  • доверенность представителя.

ВНИМАНИЕ: полный комплект бумаг значительно увеличивает шансы на положительное решение в срок, смотрите ВИДЕО по теме, как составить исковое заявление и задавайте свой вопрос адвокату в х к ролику на канале YouTube

Образец иска о взыскании по договору строительного подряда

  • В Арбитражный суд Свердловской области
  • ИСТЕЦ:
  • ООО

г. Екатеринбург, ул. Ленинградская

  1. ОТВЕТЧИК:
  2. ОАО 
  3. Цена иска: 1 813 106, 4 рублей
  4. (1 757 134 руб. задолженность по договору
  5. + 55 972 рублей 40 коп. неустойка)
  6. Государственная пошлина: 31 132 рубля
  7. Исковое заявление
  8. о взыскании денежных средств по договору подряда

    Между ООО и ОАО заключён Договор строительного подряда (далее – «Договор»). В соответствии с п. 3.1 Договора стоимость выполненных работ составляет 5 852 640 руб. 00 коп.

   Свои обязательства по проведению комплекса проектных и строительно-монтажных работ на объекте по адресу: г. Екатеринбург, согласно Договору и Приложением 1 к нему, ООО исполнило в полном объёме. Замечания по выполненным работам были устранены. Никаких претензий по качеству и срокам выполнения работ от ОАО не поступало.

   ОАО свои обязательства исполнило частично:

  • 2 926 320 рублей оплата по ПП от 20.11.2012 г.;

Взыскание задолженности по договору подряда в арбитражном суде, строительные споры

Если работы не выполнены, то заказчик вправе взыскать “неотработанный аванс”. Или наоборот, работы выполнены, приняты заказчиком, но заказчик отказывается платить, в этом случае подрядчик также вправе в суде взыскать задолженность за выполненные работы.

О спорах по взысканию задолженности по договору подряда между юридическими лицами (индивидуальными предпринимателями), а также об особенностях споров в сфере строительства речь пойдет в настоящей статье.

Кроме того, мы ответим на часто задаваемый подрядчиками вопрос: что делать, если работы выполнены, а заказчик отказывается их принимать?

Дела по экономическим спорам и другие дела, связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности, подведомственны арбитражному суду.

Поэтому, если договор подряда заключен при осуществлении предпринимательской деятельности сторонами, то данный спор подведомственен арбитражному суду.

В иных случаях (при заключении договора подряда между физическими лицами или между юридическим лицом (ИП) и физическим лицом, а также если деятельность ИП прекращена) такие споры рассматриваются в суде общей юрисдикции. 

Самые распространенные арбитражные споры по договору строительного подряда:

  • взыскание задолженности за выполненные работы по договору подряда, в том числе споры о взыскании долга за работы, выполненные подрядчиком, которые заказчик отказался принять, взыскание неустойки за просрочку оплаты работ
  • взыскание аванса за невыполненные работы
  • споры о нарушении сроков выполнения работ и взыскания неустойки за просрочку, убытков, причиненных нарушением сроков выполнения работ (по договорам строительного подряда споры о сроках имеют свою специфику, так как зачастую нарушение сроков вызвано не виной подрядчика, а объективными обстоятельствами — погодными условиями, бездействием заказчика — в связи непредоставлением строительных материалов)
  • расторжение договора строительного подряда
  • споры о качестве и объеме выполненных строительных работ
  • виндикационные иски об истребовании техники, оборудования, находящегося незаконно у заказчика
  • споры об оплате произведенных дополнительных работ

В настоящей статье мы разберемся с алгоритмом взыскания задолженности по договору подряда (как со стороны заказчика, так и со стороны подрядчика).

Пошаговая инструкция “Взыскание задолженности по договору подряда в арбитражном суде”

Для взыскания задолженности по договору подряда, а также неустойки за просрочку оплаты (возврата денег) или процентов по ст. 395 ГК РФ, процентов по ст. 317.1 ГК РФ рекомендуем придерживаться следующего алгоритма.

Шаг 1.Уточнение информации о наличии производства по делу о банкротстве должника

  • С даты вынесения арбитражным судом определения о признании обоснованным заявления о признании гражданина банкротом и введении реструктуризации его долгов (для физических лиц), наблюдения (для юридических лиц) наступают, в частности, такие последствия:
  • — срок исполнения денежных обязательств, возникших до принятия судом заявления, считается наступившим;
  • — прекращается начисление неустоек (пеней, штрафов), иных финансовых санкций и процентов по обязательствам гражданина, кроме текущих платежей.

Порядок действий кредитора, сроки для защиты своих имущественных интересов при банкротстве должника зависит от правовой природы требований к должнику, а также от введенной в отношении должника процедуры. Ознакомиться с порядком действий при банкротстве должника вы можете в статье “Банкротство должника: что делать кредитору?”. В настоящей статье далее речь пойдет о действиях кредитора при взыскании долга, если должник не является банкротом.

Шаг 2.Подготовка и направление претензии с требованием о выплате задолженности по договору подряда, иных сумм (неустойки, процентов по ст. 395 ГК РФ, процентов по ст. 317.1 ГК РФ)

Важно правильно составить и направить претензию об уплате долга по договору подряда и иных сумм.

Получив претензию, должник может добровольно удовлетворить ваши требования, что позволит избежать обращения в суд.

Если же он этого не сделает, у вас будут доказательства соблюдения претензионного порядка (для споров, подведомственных арбитражному суду, соблюдение данного порядка обязательно). 

Рекомендуем подробно указать в претензии все свои будущие исковые требования. Укажите в претензии также сумму процентов/неустойки, для этого определите период начисления процентов (неустойки) и приведите их расчет.

Приложите к претензии документы, подтверждающие ваш расчет при необходимости.

Если претензию подписывает не руководитель (лицо, указанное в ЕГРЮЛ), а представитель по доверенности, приложите копию доверенности, в которой содержатся полномочия на подписание подобных документов.

Направьте претензию юридическому лицу (индивидуальному предпринимателю) по так называемому “юридическому адресу” — адресу, содержащемуся в ЕГРЮЛ (ЕГРИП), и по адресу, который указал должник, например, в договоре в качестве почтового.

Для того чтобы уточнить актуальный “юридический” адрес, воспользуйтесь бесплатным сервисом “Проверь себя и контрагента” на сайте ФНС России.

После распространенных массовых проверок налоговыми инспекторами достоверности адреса юрлиц многие адреса, указанные в ЕГРЮЛ, стали совпадать с фактическими адресами.

Рекомендуем направлять претензию должнику заказным письмом с описью вложения и сохранять почтовую квитанцию об отправке, опись вложения, так как данные документы необходимо приложить к иску.

При вручении претензии под роспись необходимо удостовериться в наличии полномочий лица, принимающего претензию, при получении претензии представителем, получите копию доверенности представителя.

Вы можете дополнительно направить претензию по электронной почте, вручить иным способом с целью урегулировать вопрос мирным путем.

То есть у вас должны быть документы, точно подтверждающие соблюдение претензионного порядка надлежащим образом, если все-таки придется идти в суд, но вы вправе любыми иными способами уведомлять должника о задолженности, вести переговоры для взыскания задолженности по договору подряда в досудебном порядке.

Какой срок ответа на претензию о выплате долга по договору подряда?

Общий претензионный срок — 30 календарных дней с даты направления претензии должнику, если иной срок не установлен в договоре подряда (например, стороны могут предусмотреть претензионный срок — 15 дней с даты направления претензии, или наоборот, увеличить претензионный срок, также в договоре можно изменить момент, с которого исчисляется претензионный срок, указав, например, с даты получения претензии должником). Поэтому при направлении претензии внимательно изучите ваш договор подряда на предмет претензионных сроков.

Шаг 3. Подготовка и подача искового заявления с требованием о взыскании задолженности по договору подряда в суд

На требования о взыскании задолженности по договору подряда, процентов (неустойки) за просрочку оплаты выполненных работ или возврата аванса за невыполненные работы распространяется общий трехлетний срок исковой давности, установленный в п. 1 ст. 196 ГК РФ. Срок исковой давности по договору подряда исчисляется отдельно по каждому просроченному платежу.

Платеж определяется применительно к каждому дню просрочки. Например, заключен рамочный договор подряда сроком один год, к данному договору подряда стороны подписывают дополнительные соглашения (приложения) на выполнение отдельных работ по договору, в каждом приложении устанавливается свой срок оплаты.

Срок исковой давности в этом случае будет исчисляться по каждой задолженности отдельно.

Взыскание задолженности по договору подряда

Если Заказчик отказался оплачивать проделанную работу, Вы имеете право на взыскание задолженности по договору подряда. Чтобы получить свои деньги, необходимо грамотно составить иск и направить его в суд.

ФАКТ:Пострадавшей стороной может оказаться и Заказчик. Например, если речь идёт об авансировании работ, которые так и не были выполнены.

В обоих случаях Вам понадобится помощь строительного юриста.

Почему важно обратиться к специалисту?

Главную роль играет опыт и юридическая грамотность. А также, хладнокровность.Негативные эмоции истца могут привести к невнимательности, необдуманным поступками нежелательным последствиям.

Юрист поможет этого избежать. Он знает как:

  • корректно составить иск
  • представлять интересы клиента в спорах и в делах по взысканию дебиторских задолженностей
  • применять меры принудительного исполнения решения суда

Какой суд будет рассматривать дело?

1 вариант: Хотя бы одна из сторон не имеет ИП.В этом случае иск будет направлен в Суд общей юрисдикции или Мировому судье.

Такие ситуации характерны для споров по бытовым строительным подрядам.

2 вариант: Обе стороны — организации или ИП.Тогда взыскание задолженности, а также заключение соглашений на проведение изыскательских и прочих работ — определяется Арбитражным судом.

Что указывать в исковом заявлении?

  • наименование суда, в который направляется иск;
  • наименование истца, место его нахождения или проживания;
  • наименование ответчика, место его нахождение или проживания;
  • требования к ответчику с указанием соответствующих законов и нормативных правовых актов, которые не были соблюдены. Если ответчиков несколько — необходимо сформулировать требования к каждому из них!
  • обстоятельства, которые вынудили предъявить иск, и доказательства, подтверждающие эти обстоятельства;
  • цена иска, если он требует оценки;
  • расчет оспариваемой денежной суммы или взыскания;
  • сведения о поведении истца во время досудебного урегулирования конфликта или во время претензионного периода;
  • данные о мерах, назначенных судом по обеспечению имущественных интересов до искового обращения;
  • перечень прилагаемых документов.

Какие документы понадобятся для взыскания задолженности?

  • договор и все приложения к нему
  • переписка между сторонами (если имеется)
  • платежные документы (если такие были)
  • прочие документы, подтверждающие денежные обязательства
  • любые имеющиеся документы, которые относятся к исполнению договора

ВАЖНО ПОМНИТЬ:При составлении иска о взыскании долга обязательно нужно указать процент за пользование денежных средств.Период процентного расчёта начинается с момента активации обязательств по оплате до дня выплаты или вынесения судебного решения.

Можно ли обращаться в суд без попытки решить спор самостоятельно?

Нет. Досудебное урегулирование конфликта — обязательная процедура для судебных арбитражных споров по взысканию долга.

  • Без попытки досудебного урегулирования Ваш иск рассматриваться не будет.
  • Судебные споры по взысканию долга  в Саратове
  • Юридическая компания “Матвеев и партнёры” защищает ваши интересы не только в Арбитражном суде Саратовской области, но и в других областях Российской Федерации.
  • Среди наших клиентов и те, кто желает получить денежные средства с должника, и те, кто нуждается в защите от незаконного взыскания задолженности.
  • В нашей компетенции:
  • Споры по строительному подряду
  • Споры по аренде
  • Споры по денежным обязательствам
  • Споры с недвижимостью
  • Споры с судебными приставами
  • Иные споры

Вы можете получить консультацию наших специалистов прямо сейчас. Узнайте больше, связавшись с нашим представителем по контактному телефону (8452) 93-98-33.

Взыскание по договору подряда: как доказать, что работы были выполнены?

Что делать и как взыскать долг за выполненные услугиработы по договору подряда? Если стороны оформили договор, согласовали порядок сдачи приемки работ, подписали все акты — проблем со взысканием не будет.  В спорах по договору подряда могут быть два варианта развития событий:

Взыскание по подряду 1 вариант

У подрядчика есть подписанный Заказчиком акт приема передачи, который, несмотря на то, что работу принял — оплачивать ее не спешит. Подрядчик обращается в суд с иском о взыскании задолженности по договору подряда — процесс будет не сложный, доказывать особо ничего не нужно.

Да, Заказчик может предъявить встречный иск, если работа не соответствует качеству — тут нужно исходить из каждой конкретной ситуации, учитывая, что Заказчик может ссылаться на недостатки в работе, если они были оговорены в акте приема — передачи и обнаружены во время ее приемки.

Взыскание по договору подряда, 2 вариант

Акт приемки сторонами не подписывался. В данном случае я вижу три возможных пути спора:

  • Подрядчик выполнил работу, но акт приема передачи Заказчику не направлял на подпись, либо направил — но Заказчик подписывать его отказался по разным причинам (необходимости доработки, переделки, забыл и т.п.), при этом Подрядчик никак не зафиксировал отказ Заказчика от подписи и у Подрядчика нет ПОДТВЕРЖДЕНИЯ направления уведомления о готовности сдать результат работы или акта Заказчику. Данный вариант самый сложный — т.к. Подрядчик сам не выполнил требования ГК РФ о необходимости сдачи работы, сам не направил акты.  Получается, все потеряно? Нет, доказать факт выполнения работы можно разными способами и средствами. Это могут быть: экспертиза (при назначении экспертизы ОЧЕНЬ важно правильно сформулировать вопрос эксперту, какой будет вопрос — такой ответ даст на него эксперт, а от ответа эксперта зависит во многом исход дела), накладные, чеки, акты сверки, смета, какие то промежуточные документы, которые подписывались Заказчиком, субподрядные договоры, наконец — сам результат работы. Если вы делали интернет сайт, рекламу и т.п. — при подаче иска Заказчик может удалить сайт и главное доказательство — сам результат работы, будет утрачено. Что делать? Обеспечить доказательство путем его заверения у нотариуса. Стоит такое действие у всех нотариусов по разному, но достаточно дорого.
  • Подрядчик выполнил работу, направил уведомление о готовности сдать результат работы Заказчику, имеет подтверждение направления уведомления (ценное письмо, опись вложения), но Заказчик на уведомление не отреагировал, отказ от приемки в адрес Подрядчика не направил.  В таком случае, как предписывает закон, Подрядчик подписывает акт за Заказчика в одностороннем порядке. Что это значит? Подрядчик на стороне Заказчика ставит отметку, что последний от подписи отказался и подписывает акт за Заказчика. То есть ставит подпись и за себя и за Заказчика и свою печать с двух сторон.
  • Подрядчик выполнил работу, уведомление о готовности сдать результат работы Заказчику не направлял, акт сдачи приемки отправил и имеет подтверждение его направления (ценное письмо, опись вложения). Заказчик акт не подписал, отказ от подписания в адрес Подрядчика не направил. Подрядчику для взыскания стоимости работы достаточно иметь подтверждение направления акта и сопроводительной документации, акт Подрядчиком подписывается только со своей стороны.

Большой ошибкой является халатное отношение подрядчика к оформлению документов. Да да, именно Подрядчика — т.к. он больше всего рискует и может не получить оплату за свою работу даже через суд.

Более того,  если Заказчик оплатит работу Подрядчика и казалось бы — все хорошо, работа выполнена и стороны претензий друг к другу не имеют — Заказчик даже в таком случае может вернуть ВСЕ деньги, если Подрядчик нарушил порядок сдачи приемки работы.

Оплата работы не означает ее принятие  — именно так указал ВС в своем определении от 24 августа 2015г. И будь подрядчик пограмотнее — суд бы он выиграл.

При выполнении работуслуг — любых, включая строительный подряд (особенно строительный подряд!) — важно четко для себя определить и понять схему сдачи приемки работы — уведомить Заказчика о готовности сдать результат — при неявке заказчика  сделать отметку, подписать акт в одностороннем порядке — отправить акт Заказчику.

Подписание акта Заказчиком не лишает его права заявить по нему встречные требования в суде — и суд может его признать недействительным, если требования Заказчика будут мотивированы.

Подписание акта в одностороннем порядке является подтверждением выполнения ОБЯЗАТЕЛЬСТВ Подрядчика,  а не подверждением выполнения условий договора двумя сторонами.

Про это и многое другое по подряду хорошо написано в  Обзоре Президиума ВАС №51.

Я рекомендую порядок сдачи приемки подробно прописывать в договоре подряда и строго ему соответствовать.

Похожее

Страница 1 из 11

Оставьте комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *